Подрядчик обвиняет заказчика в невыплате аванса по договору монтажа ОВиК: что делать, если пункт об авансе не соблюдается

Нарушение заказчиком обязанности по уплате аванса по п. 2.2 договора

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. (В редакции Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ) Условиями сделки может быть предусмотрено исполнение ее сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его сторон путем применения информационных технологий, определенных условиями сделки. (Дополнение частью - Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ)
— ст. 309, 310 ГК РФ

Пункт 2.2 заключённого договора прямо предусматривает авансирование. Из изложения следует, что условия для наступления обязанности заказчика перечислить аванс наступили: подрядчик вышел на площадку (11.06), начал работы (24.06) и предоставил ГПР на месяц (27.06). С этого момента заказчик был обязан перечислить аванс в течение 5 рабочих дней. Крайний срок — 04.07.2025. Закон не допускает произвольное уклонение от исполнения договорного условия, а тем более — переквалификацию аванса в «отрабатываемый задаток» задним числом.

Встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. 2. В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению. 3. Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне. 4. Правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, применяются, если законом или договором не предусмотрено иное. (Статья в редакции Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ) Глава 23. Обеспечение исполнения обязательств § 1. Общие положения
— ст. 328 ГК РФ (пп. 1, 2)

Обязанность заказчика уплатить аванс и обязанность подрядчика выполнять работы являются встречными. Авансирование оговорено п. 2.2 договора — значит, выполнение работ подрядчиком обусловлено встречным предоставлением финансирования со стороны заказчика. Довод заказчика «какой аванс, если вы не отработали предыдущий в 458 500» юридически несостоятелен: встречным к обязанности подрядчика выполнять работы является именно уплата аванса заказчиком, а не «отработка» ранее перечисленных сумм. Договор не содержит условия о том, что следующий аванс выплачивается только после полного освоения предыдущего.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 2. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.
— ст. 711 ГК РФ (пп. 1, 2)

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса. 2. Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.
— ст. 746 ГК РФ, п. 1

Применительно к строительному подряду ст. 746 ГК подтверждает, что порядок и сроки оплаты определяются договором. Поскольку п. 2.2 договора прямо предусматривает авансирование при наступлении указанных условий (выход, начало работ, ГПР), отказ заказчика от выплаты аванса является прямым нарушением договорных обязательств.

Вывод: Заказчик ООО «ТехноСтрой» допустил нарушение п. 2.2 договора — не перечислил аванс в размере, соизмеримом с объёмом (≈ 3,2 млн руб. согласно ГПР) в течение 5 рабочих дней после предоставления ГПР 27.06.2025. Частичное перечисление 310 000 руб. 01.07 не покрывает даже согласованного минимума в 850 000 руб. (602 500 руб. остатка). Нарушение носит длящийся характер.

Правомерность приостановки работ подрядчиком (ст. 719 ГК РФ) и защита от неустойки заказчика

Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328). 2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
— ст. 719 ГК РФ, п. 1

Подрядчик выполнил условия п. 1 ст. 719 ГК: работы начаты (24.06), ГПР предоставлен (27.06), заказчик нарушил обязанность по уплате аванса. Более того, на совещании 30.06 заказчик прямо заявил, что авансирование возможно лишь через 2–3 недели, а на видеоконференции 11.07 — фактически отказался от авансирования, выдвинув не предусмотренное договором требование «отработать предыдущий аванс». Это «обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок» — прямая отсылка к ст. 328 ГК.

Направленное 13.07 уведомление о приостановке работ — реализация законного права подрядчика. Дополнительное обоснование: отсутствие аванса «препятствует исполнению договора подрядчиком» — без финансирования невозможно мобилизовать новую бригаду из Казани и оплатить материалы. Подрядчик действовал добросовестно: предлагал допсоглашение о банковской гарантии для снятия рисков обеих сторон.

Должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения. 2. Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков. 3. Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.
— ст. 405, 406 ГК РФ, п. 1

Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства. (В редакции Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ) Кредитор считается просрочившим также в случаях, указанных в пункте 2 статьи 408 настоящего Кодекса. Кредитор не считается просрочившим в случае, если должник был не в состоянии исполнить обязательство, вне зависимости от того, что кредитором не были совершены действия, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ) 2. Просрочка кредитора дает должнику право на возмещение причиненных просрочкой убытков, если кредитор не докажет, что просрочка произошла по обстоятельствам, за которые ни он сам, ни те лица, на которых в силу закона, иных правовых актов или поручения кредитора было возложено принятие исполнения, не отвечают. 3. По денежному обязательству должник не обязан платить проценты за время просрочки кредитора.
— ст. 406 ГК РФ (пп. 1—3)

Просрочка заказчика по уплате аванса означает, что подрядчик не может считаться просрочившим в выполнении работ в период такой просрочки. По денежному обязательству должник не обязан платить проценты за время просрочки кредитора. Если договор содержит неустойку за просрочку выполнения работ, подрядчик вправе ссылаться на то, что просрочка вызвана неисполнением встречных обязательств заказчиком (ст. 405 п. 3, ст. 406 ГК).

Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. 2. Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды. 3. Правила настоящей статьи не затрагивают право должника на уменьшение размера его ответственности на основании статьи 404 настоящего Кодекса и право кредитора на возмещение убытков в случаях, предусмотренных статьей 394 настоящего Кодекса. (Статья в редакции Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ) § 3. Залог (Параграф в редакции Федерального закона от 21.12.2013 № 367-ФЗ) 1. Общие положения о залоге
— ст. 333 ГК РФ (п. 1)

Если заказчик предъявит требование о неустойке за просрочку работ, подрядчик вправе ходатайствовать перед судом о её снижении по ст. 333 ГК, а также ссылаться на просрочку кредитора. В данных обстоятельствах взыскание неустойки с подрядчика, который приостановил работы из-за неполучения аванса, означало бы получение заказчиком необоснованной выгоды.

Вывод: Приостановка работ, оформленная уведомлением от 13.07, — законна и обоснована. Подрядчик не может быть привлечён к ответственности за просрочку выполнения работ, вызванную неисполнением заказчиком встречной обязанности по авансированию. Риск взыскания неустойки заказчиком минимален при условии сохранения доказательств: переписки, протоколов совещаний, уведомления о приостановке.

Денежные требования подрядчика: стоимость работ, убытки, проценты, аванс

Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
— ст. 15 ГК РФ (пп. 1, 2)

Подрядчик вправе требовать от заказчика возмещения убытков, вызванных неисполнением договорных обязательств. В состав убытков входят:

• реальный ущерб: расходы на мобилизацию бригады (билеты, суточные, спецодежда, проживание), не покрытые полученным авансом; расходы на оформление банковской гарантии;
• упущенная выгода: неполученная прибыль от выполнения всего объёма работ согласно ГПР (≈ 3,2 млн руб.) за минусом стоимости уже выполненных работ (230 000 руб.).

В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. (В редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ) 2. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму. 3. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. 4. В случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ) 5. Начисление процентов на проценты (сложные проценты) не допускается, если иное не установлено законом. По обязательствам, исполняемым при осуществлении сторонами предпринимательской деятельности, применение сложных процентов не допускается, если иное не предусмотрено законом или договором.
— ст. 395 ГК РФ (п. 1)

На сумму невыплаченного аванса (непредоставленного встречного исполнения) проценты по ст. 395 ГК начисляются с даты, когда аванс должен был быть уплачен (05.07.2025 — истечение 5 рабочих дней после 27.06 с учётом выходных). Проценты начисляются по ключевой ставке Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Если договор содержит неустойку за просрочку уплаты аванса, применяется п. 4 ст. 395 ГК — взыскивается неустойка, а не проценты.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 2. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.
— ст. 711 ГК РФ (пп. 1, 2)

Помимо аванса, подрядчик вправе требовать оплаты фактически выполненных и принятых работ на сумму 230 000 руб. (если подписаны КС-2/КС-3) либо, при отказе заказчика от подписания — на основании односторонних актов в порядке п. 4 ст. 753 ГК.

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
— ст. 717 ГК РФ

Даже если заказчик решит отказаться от договора, он обязан оплатить часть выполненной работы пропорционально и возместить убытки в пределах разницы между ценой договора и выплаченной частью цены.

Вывод: Подрядчик вправе заявить следующие денежные требования: (1) невыплаченный аванс в согласованном размере; (2) оплату выполненных работ на 230 000 руб. (с процентами по ст. 395 ГК при просрочке); (3) убытки — реальный ущерб (расходы на бригаду, не покрытые авансом) и упущенную выгоду; (4) проценты по ст. 395 ГК на сумму невыплаченного аванса с 05.07.2025 до даты фактической уплаты либо до расторжения договора.

Риск возврата неотработанного аванса (ст. 1102, 1103, 1107 ГК РФ)

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
— ст. 1102 ГК РФ, п. 1

Поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям: 1) о возврате исполненного по недействительной сделке; 2) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения; 3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством; 4) о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.
— ст. 1103 ГК РФ

По смыслу ст. 1103 ГК, правила о неосновательном обогащении подлежат применению, в частности, к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством. Это означает, что при расторжении договора заказчик вправе требовать возврата неотработанного аванса, но только в части, превышающей стоимость фактически выполненных работ и понесённых подрядчиком затрат.

В данном деле подрядчик получил аванс в общей сумме 548 500 руб. (90 000 + 148 500 + 310 000). Из этой суммы выполнено работ на 230 000 руб. Кроме того, подрядчик понёс реальные затраты на мобилизацию бригады из Казани (билеты, суточные, проживание, спецодежда), оформление пропусков, стоянку спецтехники и т.д. Если затраты превышают разницу между полученным авансом и стоимостью выполненных работ, неосновательное обогащение со стороны подрядчика отсутствует.

В случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком (пункт 1 статьи 720), заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат. § 2. Бытовой подряд
— ст. 729 ГК РФ

При прекращении договора до приёмки результата работ заказчик вправе требовать передачи результата незавершённой работы с компенсацией подрядчику произведённых затрат. Это даёт подрядчику право на возмещение понесённых расходов в любом случае, независимо от того, приняты ли работы заказчиком.

Вывод: Заказчик при расторжении договора не вправе требовать возврата всего аванса в 548 500 руб. Подрядчик вправе удержать: стоимость фактически выполненных работ (230 000 руб.) + понесённые затраты на мобилизацию, материалы и иные издержки. Если эти суммы покрывают или превышают полученный аванс, требование заказчика о возврате неотработанного аванса необоснованно. При превышении затрат над авансом подрядчик вправе требовать возмещения разницы.

Процессуальный аспект: претензия, подсудность, иск

Гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором. Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором. Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в случае, если такой порядок установлен федеральным законом.
— ч. 5 ст. 4 АПК РФ

Претензия направлена 13.07.2025. По общему правилу ч. 5 ст. 4 АПК РФ иск можно подать по истечении 30 календарных дней со дня направления претензии, т.е. не ранее 12.08.2025, если договором не установлен иной срок или порядок досудебного урегулирования.

Иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по адресу или месту жительства ответчика. (Статья в редакции Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ )
— ст. 35 АПК РФ

Иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен также в арбитражный суд по месту исполнения договора. 5. Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала, представительства, расположенных вне места нахождения юридического лица, может быть предъявлен в арбитражный суд по адресу юридического лица или его филиала, представительства. (В редакции Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ) 6. Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, взыскании вознаграждения за оказание помощи и спасание на море могут предъявляться в арбитражный суд по месту нахождения судна ответчика или порта приписки судна ответчика либо по месту причинения убытков. 7. Выбор между арбитражными судами, которым согласно настоящей статье подсудно дело, принадлежит истцу.
— ч. 4 ст. 36 АПК РФ

Если ООО «ТехноСтрой» зарегистрировано в Брянске, иск по общему правилу предъявляется в Арбитражный суд Брянской области (ст. 35 АПК РФ). Однако, поскольку договор исполняется в Туле (монтаж на металлургическом заводе), подрядчик вправе воспользоваться альтернативной подсудностью по ч. 4 ст. 36 АПК РФ и подать иск в Арбитражный суд Тульской области по месту исполнения договора. Также возможна подача иска по месту нахождения филиала — тульского подразделения ООО «ТехноСтрой» (ч. 5 ст. 36 АПК РФ), если это подразделение является филиалом/представительством, что требует проверки по ЕГРЮЛ. Выбор между судами принадлежит истцу.

Спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде (ст. 27 АПК РФ), поскольку обе стороны — субъекты предпринимательской деятельности.

Вывод: Претензионный порядок соблюдён. Иск может быть подан по истечении 30 дней с 13.07 в Арбитражный суд Брянской области либо в Арбитражный суд Тульской области (по месту исполнения договора). Рекомендуется подача в АС Тульской области — место нахождения основного доказательственного массива (объект строительства, прораб заказчика, ГПР).

Долги перед бригадой: трудовые риски подрядчика

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Не допускается приостановление работы: (В редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении; в органах и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других военных, военизированных и иных формированиях и организациях, ведающих вопросами обеспечения обороны страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных органах; государственными служащими; в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств, оборудования; работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение работ, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи). (В редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. (Дополнение частью - Федеральный закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ) На период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок.
— ст. 142 ТК РФ

Если подрядчик не выплачивает заработную плату бригаде, работники вправе приостановить работу по истечении 15 дней задержки, письменно уведомив работодателя. На период приостановления за работником сохраняется средний заработок.

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от начисленных, но не выплаченных в срок сумм и (или) не начисленных своевременно сумм в случае, если вступившим в законную силу решением суда было признано право работника на получение неначисленных сумм, за каждый день задержки начиная со дня, следующего за днем, в который эти суммы должны были быть выплачены при своевременном их начислении в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. (В редакции Федерального закона от 30.01.2024 № 3-ФЗ) Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.
— ст. 236 ТК РФ

Работодатель (подрядчик) обязан выплатить задержанную заработную плату с уплатой денежной компенсации — не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных сумм за каждый день задержки. Эта обязанность возникает независимо от того, получил ли сам подрядчик оплату от заказчика — ответственность перед работниками является самостоятельной.

Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат 1. Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем - физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года. (В редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 2.
— ст. 145.1 УК РФ (ч. 1—2)

Частичная невыплата зарплаты свыше трёх месяцев, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, влечёт уголовную ответственность. Порог наступает при частичной невыплате свыше 3 месяцев. Важное уточнение: для состава преступления по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ необходимы «корыстная или иная личная заинтересованность» — отсутствие денежных средств из-за неоплаты заказчиком само по себе не образует корыстной заинтересованности руководителя.

Вывод: Обязанность платить зарплату бригаде не зависит от поступления аванса от заказчика. Если задержка превысит 15 дней, работники вправе приостановить работу с сохранением среднего заработка, что усугубит положение подрядчика. Рекомендуется незамедлительно документально зафиксировать задолженность перед бригадой, начать выплаты из любых доступных источников и параллельно взыскивать убытки с заказчика. Уголовная ответственность по ст. 145.1 УК РФ наступает при невыплате свыше 3 месяцев и при наличии корыстной заинтересованности — при отсутствии денег из-за неисполнения заказчиком обязательств и при добросовестных попытках рассчитаться с работниками состав преступления неочевиден.