Теперь перейдём к вопросу об оплате оставшихся этапов. Подрядчик ссылается на то, что работа выполнена и передана, но суд будет оценивать, насколько результат соответствует условиям договора и техзаданию. По смыслу ст. 702 ГК РФ, подрядчик обязан выполнить работу по заданию заказчика, а заказчик — принять и оплатить. Но если работа утратила для вас потребительскую ценность именно из-за просрочки, вы вправе отказаться от приёмки. Признание подрядчиком просрочки (даже с учётом его требования вычесть 10% неустойки) подтверждает факт нарушения, но не обязывает вас оплачивать то, что вам больше не нужно. Ваше право отказаться от договора из-за просрочки (ст. 708 в совокупности со ст. 405 ГК РФ) означает, что вы не обязаны принимать исполнение после утраты интереса. Соответственно, требование об оплате оставшейся суммы (419 тыс. руб.) является необоснованным — подрядчик сам нарушил срок, и вы реализовали право на отказ.
- По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
— Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая), ст. 702
Ключевой практический вопрос — как избежать автоматического принятия акта. Договор содержит условие: если в 10 рабочих дней не подписать акт и не направить мотивированный отказ, акт считается принятым. Это условие законно, но оно не абсолютно — ст. 720 ГК РФ устанавливает, что заказчик обязан осмотреть работу и при обнаружении недостатков немедленно заявить о них. Ваша ситуация такова: вы уже письменно заявили об отказе от договора, в том числе от приёмки, до получения акта. Это можно квалифицировать как мотивированный отказ, поданный до формального акта. Однако для надёжности вам необходимо срочно, в пределах 10 рабочих дней с момента получения акта, направить подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания, сославшись на просрочку, утрату интереса и односторонний отказ от договора. Если вы это сделаете, условие deemed acceptance не сработает. Если же пропустите 10-дневный срок, суд может признать акт принятым, но вы всё равно сможете оспаривать факт выполнения надлежащей работы, ссылаясь на ст. 720 ГК РФ (обнаружение недостатков после приёмки). Но лучше не рисковать: направьте отказ немедленно — заказным письмом с описью вложения и по электронной почте (если договор это допускает). В отказе укажите, что работа не соответствует техзаданию, утратила актуальность из-за просрочки, и вы отказываетесь от договора на основании ст. 708 и ст. 405 ГК РФ.
- Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
— Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая), ст. 720
Относительно возврата уплаченного аванса (419 тыс. руб.). Если вы отказываетесь от договора из-за просрочки и утраты интереса, то на стороне подрядчика может возникнуть неосновательное обогащение в части аванса, который не был отработан надлежащим образом. Ст. 1102 ГК РФ устанавливает обязанность возвратить неосновательно приобретённое имущество. Однако здесь сложность: вы участвовали в процессе, давали правки, тестировали, что может указывать на то, что часть работы была выполнена. Суд будет оценивать, была ли работа выполнена качественно и в срок. Поскольку срок нарушен, а вы утратили интерес, вы вправе требовать возврата всей суммы аванса как неотработанной, если докажете, что результат вам не нужен и его нельзя использовать. Но если подрядчик докажет, что часть работы (например, уже реализованные этапы) имеет для вас ценность, суд может решить оставить за ним часть аванса. Это вопрос доказывания. Ваша сильная сторона — признание просрочки подрядчиком и ваше своевременное заявление об утрате интереса. Слабая — ваше продолжительное участие в работе после срока, что может быть расценено как молчаливое согласие на отсрочку. Шансы на возврат полного аванса — средние, на возврат большей части — выше.
- Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
— Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), ст. 1102
Вопрос о неустойке за просрочку подрядчика. Сам по себе факт просрочки установлен, и вы вправе требовать законную или договорную неустойку. В контексте НПА нет конкретных статей о неустойке по подряду (ст. 330 ГК РФ о неустойке не приведена), но согласно п. 3 ст. 708 ГК РФ, последствия просрочки определяются ст. 405 ГК РФ, которая в контексте не представлена, но является общей нормой. Если в вашем договоре нет согласованной неустойки за просрочку, вы можете ссылаться на ст. 405 ГК РФ (последствия просрочки должника) и, в случае утраты интереса, — на ст. 328 ГК РФ (встречное исполнение), но в контексте этих норм нет. Однако из контекста видна ст. 15 ГК РФ, позволяющая взыскивать убытки. Неустойка, если она не установлена договором, может быть рассчитана по ст. 395 ГК РФ (за пользование чужими денежными средствами), но эта статья не в контексте. Поэтому для точного ответа нужно смотреть договор — возможно, в нём есть неустойка за просрочку. Если нет, вы можете требовать только убытки по ст. 15 ГК РФ или, если просрочка привела к тому, что вы не получили результат вовремя, — проценты по ст. 395 ГК РФ (но это вне контекста). Ваше право зачесть неустойку против требований подрядчика прямо вытекает из ст. 410 ГК РФ (прекращение обязательств зачётом), но эта норма не в контексте. Тем не менее, на практике вы можете в досудебном порядке заявить о зачёте вашего права на неустойку против требования подрядчика об оплате, если неустойка подтверждена. Взыскать её в чистом виде — шансы хорошие, но сумма будет зависеть от условий договора.
Убытки из-за потери актуальности продукта. Ст. 15 ГК РФ даёт право на полное возмещение убытков, включая реальный ущерб и упущенную выгоду. Если из-за просрочки вы, например, не смогли запустить сервис вовремя и потеряли прибыль, вы можете требовать возмещения упущенной выгоды. Но доказывать это сложно: нужно показать, что при своевременном выполнении работы вы бы получили доход, и что именно просрочка подрядчика стала причиной его неполучения. Утрата актуальности продукта сама по себе — это реальный ущерб (вы фактически не получили то, за что платили, и оно устарело), но он уже покрывается отказом от договора и возвратом аванса. Если вы понесли дополнительные расходы (например, на тестирование, простои команды), их можно включить в убытки. Шансы на взыскание упущенной выгоды — ниже среднего из-за трудностей доказывания, но для реального ущерба (включая утрату ценности оплаченного) — выше, особенно если подрядчик признал просрочку.
- Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
- Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
— Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), ст. 15
Подсудность спора. Поскольку вы — физическое лицо без статуса ИП, а договор заключён, предположительно, для личных нужд (разработка ПО для вас лично, а не для предпринимательской деятельности), то спор должен рассматриваться в суде общей юрисдикции. Согласно ст. 22 ГПК РФ, суды общей юрисдикции рассматривают дела с участием граждан и организаций, за исключением экономических споров, отнесённых к компетенции арбитражных судов. Арбитражные суды согласно ст. 27 АПК РФ рассматривают споры с участием граждан, имеющих статус ИП, и в случаях, прямо предусмотренных законом. Если этот договор не связан с предпринимательской деятельностью вашей или с созданием ПО для перепродажи, то подсудность — районный суд по вашему месту жительства или месту нахождения ответчика (ООО). Если же ООО докажет, что договор носит экономический характер (например, вы могли использовать ПО в предпринимательской деятельности, даже не будучи ИП), то суд может признать спор подведомственным арбитражу. Но по умолчанию — суд общей юрисдикции.
Статья 22. Подсудность гражданских дел
- Суды рассматривают и разрешают: 1) исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений;
- Суды рассматривают и разрешают дела, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к компетенции арбитражных судов.
— Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, ст. 22
